网站首页
手机版

施工合同索赔方式是怎样的

更新时间:2024-01-17 22:39:06作者:未知

施工合同索赔方式是怎样的

一、施工合同索赔方式是怎样的?

1、承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

3、工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

4、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

5、工程师与承包人谈判达不成共识时,工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。

6、发包人审批工程师的索赔处理证明。

7、承包人是否接受最终的索赔决定。

二、合同索赔的原因是什么?

1、合同内容变更

随着性技术、新工艺的不断发展,业主对项目的要求也越来越高,使设计、施工难度不断增大,而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美,完全不出错是不可能的,往往在施工过程中需要进行设计变更,有时候根据现场情况,工程师也会指示变更施工方法,这就会导致施工费用和工期的变化。

2、合同文件(包括技术规范)缺陷

有时合同进入实施阶段,才发现合同本身有难以弥补的缺陷,或者语言含糊,或者存在漏洞或矛盾,造成双方理解不一致。这就会造成争议,导致索赔。

3、发包人或工程师违约

发包人违约主要表现在不按规定提供施工场地、材料、设备,不按时支付工程款;工程师违约主要表现在因不能及时解决问题、工作失误、苛刻检查等原因,造成对正常施工的干扰。

4、第三方原因

由于与工程有关的与发包人签订或约定的第三方所发生的问题,造成对工程工期或费用的影响,也可以是索赔的起因。

5、政策、法规的变化

政策、法规的变化主要是指工程造价有关的政策、法规,因为工程造价具有很强的时间性、地域性,所以国家及各地相关管理部门都会出台相关政策、法规,有些是强制执行的,而且会随着市场、技术的变化而经常变化,所以会造成工期与费用的变化,成为索赔的重要原因。

在我们现实生活当中,如果关于工程质量发生一些纠纷,或者是关于工程方面的合同内容发生变更的话,是可以要求索赔的。首先是需要提出索赔的申请,然后有工程师对此进行一定的审核,审核无误的情况,就可以关于索赔的具体金额来进行协商并且完成索赔。

本文标签: 工程师  施工合同  发生  

为您推荐

遗弃罪中情节恶劣如何认定(遗弃罪中情节恶劣如何认定标准)

1、遗弃造成被害人重伤、死亡的;2、被害人因被遗弃而无生命、流离失所、被迫沿街乞讨的;3、因遗弃导致被害人走投无路被迫自杀的;4、行为人经过多次教育,拒绝改正,使被害人生活处于危险境地的;5、遗弃手段

2024-01-19 12:35

一般合伙合同纠纷怎么认定的(一般合伙和普通合伙)

合伙合同纠纷的认定是只要两个以上公民按协议提供资产、实物或者是技术,而另一方不履行合同的条款就可以被认定;发生纠纷之后双方一定要及时的协商解决,如果协商不好是可以向法院起诉处理。

2024-01-19 12:35

打架司法鉴定医院需要出哪些材料 打架做司法鉴定需要多少钱

1、被鉴定人应携带加盖办案单位公章和办案人签字的伤残鉴定申请书;2、携带县级以上医院的诊断证明,检查结果以及损伤初期和治疗终结后的CT、X片及诊断报告;3、从治疗医院借阅复印有关手术病历和检查记录;4

2024-01-19 10:04

已经产生普通合伙企业的合同纠纷怎么弄?

已经产生普通合伙企业的合同纠纷可以通过协商或者是通过调解仲裁以及诉讼的方式来进行解决的,在合伙协议当中如果没有定义仲裁条款,是否也没有达成书面的仲裁协议的情况之下,是可以选择向人民法院起诉解决的。

2024-01-19 10:04

没有结婚证孩子归男方还是归女方 没有结婚证孩子归男方还是归女方抚养

没有结婚证孩子可以归男方也可以归女方,最主要的就是看哪一方的条件更好,更有利于孩子成长,但如果孩子是在两周岁以下,那么抚养权一般会跟随女方,而男方需要支付相应的抚养费用。

2024-01-19 10:04

中国对重大责任事故罪既遂的量刑标准

根据《刑法》弟134条第1款的规定,1、犯重大责任事故罪,造成重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;2、犯重大责任事故罪,情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

2024-01-19 10:04