网站首页
手机版

法院和仲裁机构是如何确定建设工程实际竣工日期

更新时间:2023-06-18 19:17:52作者:未知

法院和仲裁机构是如何确定建设工程实际竣工日期

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:
1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。
既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。
2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
本来按照相关合同规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。
本文标签: 合格  日期  竣工验收  

为您推荐

法院和仲裁机构是如何确定建设工程实际竣工日期

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。2

2023-06-18 19:17

债权转让都有哪些好处 债权转让有什么好处吗

1、对于出让方来说,债权转让改变了资金周期,可以在最快时间内实现资金变现,让理财更具计划性和灵活性。也就是说,当投资人急需流动资金时,可以通过出售其名下拥有的符合相应条件的债权给其他投资人,从而完成债

2023-06-18 19:17

债权转让原协议约定管辖可以不(债权转让 约定的管辖协议还有效吗)

1、债权转让原协议约定管辖是可以的。(一)债权转让协议的结果只是由债权受让人取代原债权人的地位,对债务人行使债权,但不能改变案件管辖。所谓债权转让,就是债权人通过债权转让协议,将其拥有的合法有效债权转

2023-06-18 19:17

债权转让的对外效能表现是什么(债权转让的对外效能表现是什么样的)

(一)债款人不得再向转让人即原债款人实行债款。债款人依然向原债款人实行债款,不构成合同的实行,形成受让人危害的,债款人负危害赔偿。原债款人接受实行的事实则构成不当得利,受让人和债款人均可请求其返还。(

2023-06-18 19:17

不能在民政局办理离婚的情况到底有哪些

1、一方要求离婚的。也就是说,一方要求离婚,另一方不同意的,要求离婚的当事人只能向法院起诉要求离婚。2、双方要求离婚,但是对子女抚养、夫妻一方生活困难的经济帮助、财产及债务处理等事项未达成协议的,当事

2023-06-18 19:17

离婚诉讼的完整流程到底有哪些(离婚诉讼程序的完整流程)

1.离婚诉讼的完整流程:有二审:起诉→受理→审理→调解→判决→上诉→二审→判决立即生效;不上诉:起诉→受理→审理→调解→判决到期生效;调解离婚:起诉→受理→审理→调解→达成调解协议;撤诉的:起诉→受理

2023-06-18 19:16