网站首页
手机版

工程索赔怎样处理 工程索赔怎样处理合法

更新时间:2023-04-22 15:27:10作者:未知

工程索赔怎样处理 工程索赔怎样处理合法

1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。比如:天气条件极其恶劣,已超出了我们预想的正常雨雪天气,严重阻碍了工程的进展,这个时候,施工单位可以要求,业主也可以批准延长工期,即工期索赔成立,但不应出现费用索赔。再比如,在工程的全面展开时期,部分工程发生变更,施工单位对变更已完部分及等待图纸时该部分的施工人员及机械要求索赔,此时,对于已完部分的索赔,应该全部给付,其中包括成本和利润,但对于停滞的人员和机械,由于正值施工旺季,完全可以先把此部分人员、机械调到别处使用,所应赔付的应该只是更换工作地点及工种的工效降低费。
2、在处理索赔事件时应进行时效检查,我国建设工程施工合同文本(GF-1999-2001)参照国际上通用的FIDIC合同条件对索赔的时效作了如下规定:“索赔发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出追加合同价款或延长工期的索赔报告及有关资料;工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予签复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未给予答复或未对承包商作进一步要求,视为该项索赔已经认可”。对于超出规定时效期限的索赔,视具体情况有权拒绝。同时对有效索赔应及时处理。
3、应分清责任,严格审核费用。对实际发生的索赔事件,往往是合同双方均负有责任,对此要查明原因,分清责任,并根据合同规定的计价方式进行审核,以确定合同双方应承担的费用。
4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。这就要求业主在工程管理过程中,应当尽量将工作做在前面,减少索赔事件的发生。这样能够使工程更顺利地进行,降低工程投资,减少施工工期。
本文标签: 什么时候  有理有据  资料  

为您推荐

工程索赔怎样处理 工程索赔怎样处理合法

1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用

2023-04-22 15:27

法律关于过失损坏交通设施规定定罪刑罚内容是多少

过失损坏交通设施罪刑法的量刑标准是:一般处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。过失损坏交通设施罪,是指过失损坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志等交通设备,危

2023-04-22 15:27

无性婚姻离婚起诉书该如何写 无性婚姻起诉离婚怎么写起诉状

1、无性婚姻离婚,诉讼程序和诉状的书写格式和一般离婚诉讼一样:(1)离婚诉状要写明原告和被告人的基本身份信息;(2)离婚诉状诉讼请求部分应当写明自己的离婚态度,离婚后对子女如何抚养、抚养费的承担,对家

2023-04-22 15:27

刑法中雇用逃离部队军人罪规定的定罪量刑档次是怎样的

煽动军人逃离部队或者明知是逃离部队的军人而雇用,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2023-04-22 15:26

因女方出轨要求离婚两个孩子会判给谁

1、女方出轨离婚的,可以协商确定两个孩子归谁,也可以由人民法院进行判决。因女方出轨而离婚的,男女双方可以协商确定两个孩子归谁,确定由谁直接抚养孩子,双方协商不成的,应当由人民法院进行判决,一般情况下,

2023-04-22 15:26

最高检贷款诈骗案件的司法规定包括什么主要内容

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追

2023-04-22 15:26