网站首页
手机版

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

更新时间:2023-06-12 15:25:27作者:佚名

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

建筑工程施工合同竣工日期变更的条件
在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:
1、工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
2、发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。
4、发包人未按约支付工程款
一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
6、工程质量鉴定
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任。
本文标签: 工期  工程量  过程中  

为您推荐

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

建筑工程施工合同竣工日期变更的条件在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加

2023-06-12 15:25

法律中过失损坏交通设施规定定罪刑罚内容是多少

过失损坏交通设施罪刑法的量刑标准是:一般处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。过失损坏交通设施罪,是指过失损坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志等交通设备,危

2023-06-12 15:25

对于暴力取证犯罪的量刑幅度有哪些 暴力取证罪的构成要件

司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的,处三年以下有期徒刑或者拘役。致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪从重处罚。

2023-06-12 15:24

私放在押人员罪既遂判刑标准(私放在押人员罪是行为犯)

犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。情节严重,是指私放重要的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯;私放多名犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯

2023-06-12 15:24

煽动分裂国家罪既遂刑事责任如何追究

构成煽动分裂国家罪既遂会追究的责任:1、构成煽动分裂国家罪既遂的,对其一般参加者会追究其五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任;2、对其首要分子或者罪行重大的犯罪分子,则会追究其五年以

2023-06-12 15:24

对于变造货币罪的刑事立案追诉标准是怎样规定

变造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

2023-06-12 15:24