网站首页
手机版

建设工程的开工、竣工时间如何确定(建设工程的开工,竣工时间如何确定)

更新时间:2024-03-16 10:04:29作者:未知

建设工程的开工、竣工时间如何确定(建设工程的开工,竣工时间如何确定)

建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?

建设工程施工合同实际开工日期的确定。

一般以开工通知载明的开工时间为准。

因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。

因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。

承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

建设工程的竣工时间如何确定。

应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

建设工程工期顺延如何认定。

因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。

本文标签: 时间  建设工程  发包人  

为您推荐

建设工程的开工、竣工时间如何确定(建设工程的开工,竣工时间如何确定)

建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通

2024-03-16 10:04

在我国股权诉讼按照标的计诉讼费吗 股权诉讼费用是多少

在我国股权诉讼按照标的计诉讼费,就算不是股权纠纷,其他的民事诉讼也一律都是按照诉讼标的计算诉讼费的。在我国公司实践中,因公司的设立和运作极不规范,存在大量的股东资格认定难题。股权确认实质上就是股东资格

2024-03-16 10:04

在丈夫去世后是否能继承婆婆的遗产(丈夫死亡妻子可以继承婆家房产吗)

在婆婆没立遗嘱的情况下,对于婆婆留下的财产是有继承权的。但是如果婆婆留下了有效的遗嘱,就得按照遗嘱的内容来继承了。

2024-03-16 10:04

面对违法强拆可以如何维权

违法强拆的根据司法解释,拆迁方应对被拆迁人予以赔偿,且赔偿不得低于原补偿标准。拆迁中的强拆,必须是在拆迁方作出征收补偿决定的6个月以及催告10日之后,向法院申请强拆,否则就是违法强拆。

2024-03-16 10:04

抵押房被拆迁,应该谁拿补偿款(抵押的房子如果拆迁了怎么办)

要是抵押人选择货币补偿的方式,抵押权人可以从这个补偿款中优先受偿,如果补偿金额超过了该还款的本息之和,那多余的部分还是抵押人的。如果补偿款不够偿还抵押权人的,剩余的债务,抵押权人依然可以找抵押人偿还。

2024-03-16 10:04

领取房屋强拆补偿款之后,是否还能起诉违法强拆

可以,强拆后领钱行为,不属于追认。根据法律规定,房屋的拆除只有两种途径,一是征收方与被征收人达成一致意见,签订补偿协议后拆除。二是在双方无法达成协议的情况下,由县级以上地方政府的土地行政主管部门依法作

2024-03-16 10:04